Договор на изготовление текстильных изделий

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Дата заключения договора:__.__.20__ г.

____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2. Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3. Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4. Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6. Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.1. Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

3.2. Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2. удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3. отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2. уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3. выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4. при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2. предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3. вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2. принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3. в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2. Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4. В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1. Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

ДОГОВОР
ПОДРЯДА на пошив униформы (работа выполняется иждивением заказчика)

дата и место подписания

___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующего на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующего на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по пошиву униформы для _____________ (указать вид деятельности Заказчика) и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики униформы, вид и количество изделий, пожелания Заказчика к дизайну униформы, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для пошива униформы Подрядчик использует собственное оборудование. Заказчиком предоставляются следующие материалы: ________________ (ткань, фурнитура).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление униформы подготовить эскизы женской и мужской униформы и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком эскиз униформы становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее ______ с момента согласования Сторонами эскизов униформы представить Заказчику расчет требуемого количества материалов, необходимых для пошива униформы.

2.1.3. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика материалов, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком материалов.

2.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи униформы, передать униформу по акту выполненных работ , а также передать документы, указанные в п. 2.1.4 настоящего Договора.

2.1.5.1. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов женской и мужской униформы направить Подрядчику:
а) согласие с разработанными эскизами;
б) возражения по существу.

2.2.3. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества материалов, необходимых для изготовления униформы, поставить Подрядчику своими силами материалы по адресу: _____________ и передать по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в течение ___ (_____) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов документов, предусмотренных п. 2.1.4 настоящего Договора.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную униформу по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от задания Заказчика и/или согласованного Сторонами эскиза, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной униформы производится на складе Подрядчика по адресу: ______________________.

4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную униформу, а именно ______ месяцев.

4.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: _____________ (Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие униформы требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной униформы и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок __________ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4.1. Задание Заказчика (Приложение N __).

9.4.2. Акт выполненных работ (Приложение N __).

9.4.3. Отчет Подрядчика об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N __).

9.4.4. Накладная ТОРГ-12 на переданные Заказчиком материалы (Приложение N __).

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Договор подряда на пошив одежды

……………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

паспорт ………. №………………… выдан………….………….…………. ………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения …………………………. ………………
(наименование органа выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив ……………………………..……………….,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора составляет

2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Материал предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г.

3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …. ……. 20….. г.

3.4. Изделие принимается в срок до «….» …. ……. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:
— после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
— предупредить Заказчика в срок …………. дней о недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;
— письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
— в случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора, письменно уведомить Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении ……………….. дней со дня отправления уведомления;
— в случае остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;
— предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

4.2. Подрядчик вправе:
— приостановить работу, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
— удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость Изделия, предусмотренную договором;
— при обнаружении недостатков Изделия, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков причиненных просрочкой исполнения.

4.3. Заказчик вправе:
— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.4. Заказчик обязуется:
— предоставить Подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
— принять Изделие работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
— известить Подрядчика в срок ………….. дней об обнаруженных недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
— предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков;
— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу;
— возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.
— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.

5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

6. Отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части выполненной работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора.

6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик не представит материал Подрядчику в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия на Изделие составляет ………………………. месяцев.

7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8.3. Подрядчик не производит устранение недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же при появлении дефектов в результате естественного износа.

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Договор на пошив школьной формы (работа выполняется иждивением заказчика)

Договор подряда N _____ на пошив школьной формы

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по пошиву школьной формы и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики школьной формы, вид и количество изделий, пожелания Заказчика к дизайну школьной формы указаны в техническом задании Заказчика (Приложение N 1).

1.3. Для пошива школьной формы Подрядчик использует собственное оборудование, материалы, фурнитуру, энергию.

1.4. Заказчиком предоставляются следующие материалы: _________________________ (ткань, фурнитура) по акту приема-передачи материалов (Приложение N 2).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Не позднее _____ дней с момента получения от Заказчика задания на изготовление школьной формы подготовить эскизы школьной формы для девочек и мальчиков, а также направить такие эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком эскиз школьной формы становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _____ дней с момента согласования Сторонами эскизов школьной формы представить Заказчику расчет требуемого количества материалов, необходимых для пошива школьной формы.

2.1.3. Не позднее _____ дней с момента получения от Заказчика материалов, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _____ дней с момента ее начала.

2.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ (Приложение N 3), счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком материалов (Приложение N 4).

2.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи школьной формы, передать школьную форму по акту выполненных работ (Приложение N 3), а также передать документы, указанные в п. 2.1.4 настоящего Договора.

2.2.1. Не позднее _____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _____ дней с момента получения от Подрядчика эскизов школьной формы направить Подрядчику:

а) согласие с разработанными эскизами;

б) возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _____ дней с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества материалов, необходимых для изготовления школьной формы, поставить Подрядчику своими силами материалы по адресу: _________________________ и передать по накладной ТОРГ-12 (Приложение N 5).

2.2.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности школьной формы к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.5. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС — _____% .

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в течение _____ (__________) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов документов, предусмотренных п. 2.1.4 настоящего Договора.

3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Классификация, виды и размеры, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, указания по эксплуатации установлены «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия. ГОСТ 25295-2003» (введен Приказом Ростехрегулирования от 15.06.2005 N 154-ст).

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную школьную форму по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от задания Заказчика и/или согласованного Сторонами эскиза, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______________ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.

4.3. Приемка изготовленной школьной формы производится на складе Подрядчика по адресу: _________________________.

4.4. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную школьную форму, а именно ______ месяцев.

4.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: _________________________ (Сторона, потребовавшая назначения экспертизы/Стороны поровну).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие школьной формы требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной школьной формы и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _______________ за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 — 2.1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.

6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок _______________ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Техническое задание (Приложение N 1).

9.4.2. Акт приема-передачи материалов (Приложение N 2).

9.4.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).

9.4.4. Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N 4).

9.4.5. Накладная ТОРГ-12 на переданные Заказчиком материалы (Приложение N 5).

Договор подряда на пошив спецодежды

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

на пошив спецодежды

г. Москва «____»___________ 2011г.

Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Мосводоканал» Придорожного Виктора Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2001г. №19-Д-Юр, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор по результатам проведённого запроса котировок (Акт Единой комиссии МГУП «Мосводоканал» от _________2011г. №_____) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик даёт задание, а Подрядчик обязуется выполнить работы по индивидуальному пошиву рабочей одежды (далее именуемая «продукция») по замерам, предоставленным Заказчиком, и сдать результат выполненной работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Наименование продукции, количество и цена прописывается в техническом задании, являющимся Приложением №1 к настоящему договору.

1.2. Пошив рабочей одежды Подрядчик производит своими силами из собственного материала, на своём оборудовании.

1.3. Период действия договора: начало – «____»___________2011г., окончание – 30 ноября 2011г.

1.4. Срок выполнения конкретных работ – календарный месяц с момента подачи заявки Заказчиком.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа.

2.2. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия, или доставляет по адресу указанному Заказчиком, полномочному представителю Заказчика.

2.3. Сдача-приёмка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, стоимости работы, и прописывается в приложении №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

3.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________,__ (____________) рублей __ коп., в том числе 18% НДС.

3.3. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком по факту выполненных работ, после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на­стоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода­тельством РФ.

4.2. За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Подряд­чик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

4.3. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент уплаты неустойки, от стоимости работ, за каждый день просрочки.

4.4. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 6.3. настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, а также уплатить неустойку в размере 3 (трёх) процентов от суммы Договора.

4.5. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия путём переговоров, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда г. Москвы.

V. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТЫ

5.1. Выполнив работу по настоящему Договору, Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны акт сдачи-приёмки, накладную и счёт-фактуру.

5.2. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при её сдаче-приёмке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже 20 дней со дня получения Заказчиком продукции.

5.3. Подрядчик отвечает за ненадлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

VI. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

6.3.1. Необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.3.2. Задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться Сторонами в претензионном порядке.

7.2. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом.

7.3. В претензии указываются:

—сумма претензии и её обоснованный расчёт, если претензия подлежит де­нежной оценке;

—обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на законодательство;

—иные сведения, необходимые для урегулирования спора;

—перечень прилагаемых к претензии документов.

7.4. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требования, или надлежаще заверенные копии либо выписки из документов, если эти документы отсутствуют у другой стороны.

7.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

7.6. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) дней.

7.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом.

7.8. В ответе на претензию указываются:

—при полном или частичном удовлетворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;

—при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии — мотивы от­каза со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ;

—перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказа­тельств.

7.9. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

7.10. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявителя.

7.11. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.

7.12. Если в ответе контрагента о признании претензии не сообщается о перечислении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (двадцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К поручению прилагается ответ должника.

7.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или
неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбит­ражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, при условии внесения его в Единый реестр Договоров Заказчика, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.

8.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

— Приложение – Техническое задание

— Приложение – Копия акта Единой комиссии МГУП «Мосводоканал» от _________2011г. № _____ и протокола Котировочной комиссии САБ от _________2011г. №_____.

IХ. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МГУП «Мосводоканал»

Юридический адрес: г. Москва, Плетешковский пер., 2

Плательщик (грузополучатель): Специализированная автобаза МГУП «Мосводоканал»

Фактический адрес: г. Москва, Звёздный бульвар, дом 15.

Р/с в «Мосводоканалбанк»

ИНН __________, КПП _________

Юридический адрес: ___________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________

Р/с _____________________ в ___________________________

К/с _____________________, БИК _______________________

Директор Специализированной _____________________

автобазы МГУП «Мосводоканал» _____________________

___________________ _____________________ /_____________

Читайте так же:  Приём на работу на 0.5 ставки образец приказа
Rodden.ru © Все права защищены. Maya Blog от Karuna Themes
Место заключения договора ___